Modèles

Modèle Contrat de plomberie avec IA

Un modèle professionnel de Contrat de plomberie à utiliser tel quel ou à personnaliser dans notre générateur de contrats.

Commencer

Comprend

Ce que le Contrat de plomberie inclut

PRESTATIONS

TARIFS & PAIEMENT

PLANNING & ANNULATIONS

ACCÈS, CLÉS & SÉCURITÉ

ANIMAUX & CONDITIONS SPÉCIALES

EXCLUSIONS

DURÉE & RÉSILIATION

RESPONSABILITÉ & DOMMAGES

DROIT APPLICABLE & RÈGLEMENT DES LITIGES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SIGNATURES

Modèle PDF de Contrat de plomberie généré par IA

Contrat de services de plomberie

Le présent Contrat de services de plomberie (le "Contrat") est daté du [Effective Date], conclu entre [Provider Name] (le "Prestataire") et [Client Name] (le "Client") (collectivement, les "Parties"). Les Parties conviennent de ce qui suit :

Il s'agit d'un document commercial général pour des services de réparation et d'installation de plomberie aux États-Unis et ne constitue pas un avis juridique. Les exigences locales peuvent varier.

Termes essentiels

1. SERVICES :

1.1 Le Prestataire effectuera des services de réparation et d'installation de plomberie pour le Client (les "Services"). 1.2 Les Services peuvent inclure l'inspection, le diagnostic des problèmes de plomberie, la réparation ou le remplacement d'appareils sanitaires ou de tuyauterie, et l'installation de nouveaux composants de plomberie à la demande du Client. 1.3 Les Services concernent une intervention unique, sauf accord écrit des Parties pour des visites supplémentaires. 1.4 Le Prestataire fournira la main-d'œuvre standard et des outils de base. Sauf accord écrit contraire, le Client paiera tous les matériaux, appareils sanitaires et pièces sur commande spéciale utilisés dans les Services. 1.5 Le Prestataire ne garantit pas que les systèmes ou matériaux de plomberie existants soient aptes à une utilisation continue. Le Prestataire peut refuser de réutiliser des pièces ou matériaux anciens s'il estime qu'ils sont dangereux ou incompatibles avec les travaux. 1.6 Si le Prestataire découvre des conditions qui n'étaient pas raisonnablement visibles au moment de la planification (telles que des fuites cachées, des problèmes de conformité aux normes ou des problèmes structurels), le Prestataire en informera le Client et pourra proposer un changement de prix ou de périmètre avant d'effectuer des travaux supplémentaires. 1.7 Les Parties peuvent joindre un Planning des Services écrit ou un bon de travail décrivant les tâches spécifiques, les emplacements et les matériaux. S'il est joint, ce Planning des Services ou bon de travail fait partie du présent Contrat.

Cette clause décrit le travail de plomberie que le Prestataire effectuera, ce qui fait partie du chantier et la façon dont les changements de périmètre sont gérés. Elle confirme qu'il s'agit d'un service unique sauf accord écrit des deux Parties, et permet au Prestataire de refuser d'utiliser des pièces anciennes dangereuses ou incompatibles.

2. FRAIS ET PAIEMENT :

2.1 Le Client paiera le Prestataire à un taux de 85 $ par heure de main-d'œuvre, avec un minimum facturé de 2 heures par visite. 2.2 Le temps est facturé à partir de la plus tardive des dates suivantes : (a) l'arrivée du Prestataire sur la propriété, ou (b) l'heure de début prévue, jusqu'à ce que le Prestataire cesse le travail, y compris le temps raisonnable consacré à l'obtention des pièces nécessaires avec l'accord du Client. 2.3 Sauf accord écrit contraire, le Client paiera tous les matériaux, appareils, permis, frais d'élimination et tout coût de tiers en plus de la main-d'œuvre. 2.4 Le Prestataire peut demander un acompte ou une préautorisation pour la main-d'œuvre et les matériaux estimés avant de commencer. Si un acompte est versé, les frais finaux seront ajustés pour refléter le temps et les matériaux réels. 2.5 Le paiement de tous les montants dus est exigible à l'achèvement des Services à la date d'intervention, sauf accord écrit des Parties sur d'autres modalités de paiement. 2.6 Le Prestataire peut facturer des frais de retard sur les soldes impayés de plus de 15 jours. Les frais de retard ne dépasseront pas un pourcentage mensuel raisonnable du solde impayé. Le Prestataire peut également suspendre tout travail supplémentaire jusqu'au paiement intégral des montants échus. 2.7 Le Client paiera le Prestataire selon les méthodes de paiement acceptées par le Prestataire, pouvant inclure espèces, chèque, carte ou virement électronique, telles que communiquées par le Prestataire.

Cette clause fixe le tarif horaire, le minimum de 2 heures, ce qui est facturable et qui paie les pièces et coûts supplémentaires. Elle explique aussi quand le paiement est dû et prévoit des frais de retard et une suspension de service en cas d'impayé.

3. PLANNING ET ANNULATIONS :

3.1 Le Prestataire et le Client conviendront d'une date de service et d'une fenêtre d'arrivée. Le Prestataire fera des efforts raisonnables pour arriver dans cette fenêtre et informera le Client dès que possible s'il prévoit un retard important. 3.2 Le Client doit donner un préavis d'au moins 24 heures pour annuler ou reprogrammer un rendez-vous sans frais d'annulation. 3.3 Le Client peut annuler ou reprogrammer par appel téléphonique, SMS ou e-mail aux coordonnées fournies par le Prestataire. L'horodatage de la messagerie vocale, du SMS ou de l'e-mail sera utilisé pour confirmer la date de notification. 3.4 Si le Client annule ou reprogramme avec moins de 24 heures de préavis, ou si le Prestataire ne peut pas accéder à la propriété à l'heure prévue en raison d'un acte ou d'une omission du Client, le Client sera facturé du montant total de la visite minimale prévue (2 heures au tarif horaire), plus tout coût non remboursable déjà engagé par le Prestataire pour des matériaux ou des commandes spéciales. 3.5 Si le Prestataire annule ou reprogramme en raison d'une maladie, d'une urgence, de conditions dangereuses ou d'événements hors de son contrôle, le Prestataire travaillera avec le Client pour reprogrammer dès que raisonnablement possible. Aucun frais d'annulation ne sera facturé dans cette situation. 3.6 Si des annulations ou reprogrammations répétées par l'une ou l'autre Partie rendent l'achèvement des Services impraticable, l'une ou l'autre Partie peut mettre fin au présent Contrat conformément à la clause Durée et Résiliation.

Cette clause explique comment les rendez-vous sont fixés, quel préavis est requis pour annuler ou reprogrammer et ce qui se passe en cas d'annulation tardive ou de reprogrammation. Les annulations tardives ou les rendez-vous manqués causés par le Client entraînent des frais correspondant au minimum de 2 heures plus les coûts non remboursables.

4. ACCÈS, CLÉS ET SÉCURITÉ :

4.1 Le Client garantira un accès sûr et raisonnable à la propriété et à toutes les zones de travail, y compris des chemins dégagés vers les appareils de plomberie, les vannes d'arrêt et les équipements. Cela inclut le respect de la note selon laquelle le Client assure un accès sûr aux zones de travail. 4.2 Si le Prestataire a besoin de clés, de codes de portail ou de codes d'alarme pour accéder à la propriété, le Client les fournira à l'avance et informera le Prestataire de toute instruction spéciale. Le Prestataire prendra des précautions raisonnables pour protéger ces informations et toute clé physique en sa possession. 4.3 Le Client doit s'assurer que les zones de travail sont exemptes de dangers, tels que câblage exposé, instabilité structurelle, escaliers dangereux ou autres conditions dangereuses. Le Prestataire peut refuser de commencer ou arrêter le travail s'il estime que les conditions sont dangereuses. 4.4 Le Client localisera et marquera clairement tout système caché connu pouvant affecter les travaux, tels que vannes d'arrêt, systèmes septiques, chauffage au sol ou lignes de services privées, dans la mesure où le Client en a connaissance. 4.5 Si le Prestataire ne peut pas accéder en toute sécurité à la zone de travail à l'heure prévue en raison d'un acte ou d'une omission du Client, ce défaut sera traité comme une annulation tardive du Client au titre de la Section 3. 4.6 Le Prestataire prendra des précautions raisonnables pour protéger les zones environnantes, mais n'est pas responsable de la poussière, du bruit ou des perturbations mineures normales pour des travaux de plomberie.

Cette clause exige que le Client fournisse un accès sûr, des clés ou des codes si nécessaire et maintienne les zones de travail sans dangers. Elle permet au Prestataire de refuser ou d'arrêter le travail si les conditions sont dangereuses et lie les problèmes d'accès causés par le Client aux conditions d'annulation.

Risques & exceptions

5. ANIMAUX ET CONDITIONS SPÉCIALES :

5.1 Si des animaux se trouvent sur la propriété, le Client les sécurisera de manière à permettre au Prestataire de travailler en toute sécurité et sans interruption. 5.2 Le Client est responsable de toute blessure ou dommage causé par ses animaux au personnel ou à l'équipement du Prestataire. 5.3 Le Client informera le Prestataire avant la date de service de toute condition particulière de la propriété susceptible d'affecter les travaux, telle que des limitations de coupure d'eau, des problèmes connus de moisissures ou de contaminants, ou des dégâts d'eau antérieurs. 5.4 Le Prestataire peut arrêter les travaux si les animaux, les conditions environnementales ou d'autres conditions particulières rendent la poursuite des travaux dangereuse ou déraisonnable. Dans ce cas, la visite peut être facturée comme une annulation tardive du Client au titre de la Section 3.

Cette clause traite de la gestion des animaux et des conditions particulières de la propriété. Elle oblige le Client à sécuriser les animaux, à divulguer les conditions spéciales et à assumer la responsabilité si les animaux causent des blessures ou des dommages.

6. EXCLUSIONS :

6.1 Sauf accord écrit contraire, les Services ne comprennent pas : (a) Les réparations structurelles, y compris la réparation des murs, des planchers ou de l'ossature au-delà des trous d'accès de base pour les travaux de plomberie. (b) Les travaux électriques au-delà de l'arrêt et de la remise en marche des disjoncteurs liés à la zone de travail. (c) Les tests, l'enlèvement ou la remédiation de l'amiante, du plomb, des moisissures ou d'autres matériaux dangereux. (d) Les travaux de jardinage, menuiserie de finition, peinture ou réparations esthétiques après les travaux d'accès de plomberie, sauf colmatage de base expressément convenu. (e) Tout travail nécessitant des licences ou permis spéciaux que le Prestataire ne détient pas. 6.2 Le Prestataire n'est pas responsable des problèmes préexistants dans les systèmes ou la propriété du Client, tels que des tuyaux obsolètes ou détériorés, des violations de codes ou des travaux antérieurs incorrects, même si ces problèmes sont découverts pendant les Services. 6.3 Le Prestataire ne garantit pas que les appareils, équipements ou systèmes de plomberie existants fonctionneront avec de nouvelles pièces ou installations s'ils sont déjà usés, endommagés ou incompatibles. Le Prestataire informera le Client s'il estime que des remplacements, des mises à niveau ou des travaux supplémentaires sont nécessaires.

Cette clause liste ce qui n'est pas inclus dans les services de plomberie, comme les travaux structurels, la gestion de matériaux dangereux et les réparations esthétiques, et précise que le Prestataire n'est pas responsable des problèmes préexistants ou des incompatibilités des systèmes du Client.

8. RESPONSABILITÉ ET DOMMAGES :

8.1 Le Prestataire exécutera les Services avec soin et conformément aux règles de l'art. Le Client informera rapidement le Prestataire par écrit s'il estime qu'il y a un problème avec les Services. 8.2 Le Client comprend que les travaux de plomberie peuvent impliquer l'ouverture de murs, plafonds ou autres surfaces, le travail sur des matériaux anciens ou fragiles, et l'ouverture ou la fermeture de l'eau. De légers dommages normaux, tels que de petits trous d'accès, des éraflures ou de la poussière, sont attendus et ne sont pas considérés comme des dommages matériels. 8.3 Le Prestataire n'est pas responsable des dommages ou défaillances causés par : (a) Des conditions préexistantes, y compris des tuyaux ou appareils anciens, corrodés ou mal installés. (b) Le non-respect par le Client des instructions ou recommandations du Prestataire. (c) Des modifications ou réparations effectuées par d'autres après que le Prestataire a terminé les Services. 8.4 Si la responsabilité du Prestataire est engagée pour des dommages matériels directement causés par ses travaux, la responsabilité totale du Prestataire pour toutes les réclamations découlant du présent Contrat sera limitée à un maximum de 500 USD au total. 8.5 En aucun cas l'une des Parties ne sera responsable envers l'autre de la perte de profits, de la perte d'activité ou d'autres dommages indirects ou consécutifs découlant des Services. 8.6 Le Client est responsable de toute blessure ou dommage matériel causé par les animaux du Client au personnel, aux véhicules ou à l'équipement du Prestataire pendant que le Prestataire se trouve sur la propriété. 8.7 Chaque Partie maintiendra sa propre assurance comme elle le juge approprié pour les dommages matériels, la maladie, les blessures et les risques d'exploitation.

Cette clause explique comment sont gérés les dommages et la responsabilité, notamment que de petites usures normales des travaux de plomberie sont attendues, et que la responsabilité totale du Prestataire pour les dommages matériels est plafonnée à 500 $. Elle exclut aussi la responsabilité pour les problèmes préexistants et les pertes indirectes et attribue au Client les blessures ou dommages causés par des animaux.

Encadrement légal

7. DURÉE ET RÉSILIATION :

7.1 Le présent Contrat commence à la Date d'effet et se poursuit jusqu'à l'achèvement des Services et au paiement de toutes les sommes dues, sauf résiliation anticipée conformément à la présente Section. 7.2 Chaque Partie peut mettre fin au présent Contrat à tout moment pour quelque raison que ce soit en donnant un avis écrit à l'autre Partie. Si le Client met fin au Contrat, il paiera au Prestataire tous les Services effectués et les coûts engagés jusqu'à la date effective de résiliation, y compris les frais d'annulation applicables au titre de la Section 3. 7.3 Chaque Partie peut résilier le présent Contrat immédiatement si l'autre Partie commet une violation substantielle et ne corrige pas cette violation dans un délai raisonnable après réception d'un avis écrit décrivant la violation. 7.4 Le Prestataire peut suspendre ou arrêter les travaux immédiatement si les conditions sur la propriété sont dangereuses, si l'accès est refusé à plusieurs reprises ou si le Client ne paie pas les montants dus. Dans ce cas, le Client devra toujours payer les Services déjà effectués et les frais d'annulation applicables. 7.5 La résiliation du présent Contrat n'affecte pas les droits ou obligations déjà acquis, y compris les obligations de paiement, les limites de responsabilité et les conditions de règlement des litiges.

Cette clause explique quand le Contrat commence et se termine, comment chaque Partie peut y mettre fin et ce qui doit être payé en cas de résiliation anticipée. Elle permet au Prestataire d'arrêter les travaux en cas de non-paiement, de conditions dangereuses ou de refus d'accès tout en préservant les obligations de paiement et autres obligations continues.

9. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES :

9.1 Le présent Contrat est régi et interprété selon les lois de l'État où se situe la propriété recevant les Services, sans égard aux règles de conflit de lois. 9.2 Les Parties tenteront d'abord de bonne foi de résoudre tout litige relatif au présent Contrat ou aux Services par discussion informelle. 9.3 Si les Parties ne parviennent pas à résoudre un litige par la discussion, l'une ou l'autre Partie peut recourir à une médiation ou à une autre forme convenue de règlement alternatif des litiges. 9.4 Si un litige n'est pas résolu par la médiation ou d'autres méthodes convenues, l'une ou l'autre Partie peut saisir un tribunal compétent dans l'État identifié à la Section 9.1. 9.5 Chaque Partie est responsable de ses propres coûts et honoraires d'avocats ou de représentants dans tout litige, sauf décision contraire d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

Cette clause précise quelle loi d'État s'applique et décrit la manière de gérer les litiges, en commençant par des échanges informels, puis une médiation facultative et enfin un recours au tribunal si nécessaire. Chaque Partie paie généralement ses propres coûts sauf décision contraire d'un tribunal.

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

10.1 Intégralité de l'accord. Le présent Contrat, y compris tout Planning des Services ou bon de travail joint, constitue l'accord intégral entre les Parties concernant les Services et remplace tous accords ou ententes écrits ou oraux antérieurs ou actuels sur le même sujet. 10.2 Modifications. Toute modification du présent Contrat doit être faite par écrit et signée ou clairement acceptée par les deux Parties, ce qui peut inclure un e-mail ou un SMS confirmé si les deux Parties acceptent cette méthode. 10.3 Non-renonciation. Si l'une des Parties ne fait pas valoir un droit au titre du présent Contrat, cela ne signifie pas qu'elle y renonce à l'avenir. 10.4 Divisibilité. Si une partie du présent Contrat est jugée invalide ou inapplicable, le reste du Contrat restera en vigueur et la partie invalide sera remplacée par une disposition aussi proche que possible de l'intention initiale. 10.5 Cession. Aucune Partie ne peut transférer ou céder ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans le consentement écrit de l'autre Partie, sauf que le Prestataire peut recourir à des employés, sous-traitants ou assistants pour exécuter les Services tout en restant responsable de leur travail. 10.6 Notifications. Les notifications formelles au titre du présent Contrat seront envoyées aux coordonnées fournies par chaque Partie et peuvent être remises en main propre, par courrier, e-mail ou SMS si la Partie destinataire a utilisé ou accepté cette méthode pour les communications relatives aux Services. 10.7 Prestataire indépendant. Le Prestataire est un entrepreneur indépendant et non un employé du Client. Rien dans le présent Contrat ne crée une société, une coentreprise ou une relation employeur-employé.

Cette clause regroupe des dispositions standard : elle indique que ce document et ses annexes constituent l'accord complet, que les modifications doivent être écrites, que les droits ne sont pas perdus en cas de non-application ponctuelle, que l'invalidité d'une partie n'annule pas l'ensemble et que le Prestataire reste un entrepreneur indépendant.

11. SIGNATURES :

EN FOI DE QUOI, les Parties ont accepté le présent Contrat de services de plomberie à la Date d'effet indiquée ci-dessus. Prestataire : Nom : ________________________________ Fonction (le cas échéant) : ___________________ Société (le cas échéant) : _______________ Signature : ____________________________ Date : ________________________________ Client : Nom : ________________________________ Signature : ____________________________ Date : ________________________________

Cette clause prévoit des espaces pour que les deux Parties signent et datent le Contrat, confirmant qu'elles acceptent les conditions ci-dessus.

FAQ

Qu’est-ce qu’un(e) Contrat de plomberie ?

Un(e) Contrat de plomberie est un accord de service adapté au travail de Contrat de plomberie. Il définit la portée, les tarifs, le calendrier, les responsabilités et la répartition des risques, avec des clauses spécifiques pour chaque catégorie de service.

Pour qui est ce contrat ?

Pour les prestataires de service et les clients : indépendants, freelances, agences, entreprises de services gérés, propriétaires, gestionnaires de biens et sociétés.

Comment obtenir un Contrat de plomberie personnalisable ?

Décrivez votre service simplement, l'IA l'organise et produit le brouillon. Vous pouvez réécrire une clause en un clic puis télécharger le contrat final.

Comment rédiger un Contrat de plomberie ?

Commencez par les parties et la portée, puis ajoutez les tarifs, le calendrier, l'accès et les livrables. Précisez les sections de risques : annulations, responsabilité, dommages, exclusions, résiliation et gestion des litiges.

Puis-je télécharger le contrat en PDF ou Word ?

Oui. Une fois le brouillon généré, vous pouvez l'exporter en PDF ou Word si c'est disponible.

Est-ce un générateur de contrat ou juste un modèle ?

C'est un générateur de contrat IA avancé, basé sur une expertise contractuelle, qui produit un accord prêt à l'emploi au lieu d'un simple modèle statique.

Besoin d'un contrat personnalisé ?

Créez votre Contrat de plomberie avec notre générateur de contrat IA.

Commencer